Бюджет города Юхновобщий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 34 569 964 рубля; на эту елку потратят 540 тысяч. Может дешевле живую елку ставить каждый год, ведь рядом леса море. У меня вопрос к Елене Вячеславне, вы, что больше проблем не имеете в городе Юхнове?
Муниципальный контракт заключен в электронном виде
19.03.2018г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ №0137300016118000002-0225840-01
на поставку
новогодней продукции
Калужская область, г.
Юхнов
«_____»
_____ 2018г.
Администрация муниципального
образования «Городское поселение город Юхнов», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по
тексту – Заказчик), в
лице Главы администрации муниципального образования «Городское поселение город
Юхнов» Мочаловой Елены Вячеславовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«Феникс», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Ставриецкого Дениса Валентиновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в соответствии с протоколом подведения итогов электронного
аукциона №0137300016118000002 от 06.03.2018г. (Идентификационный код закупки: 183402200401340220100100320163299244), заключили настоящий
муниципальный контракт (далее по тексту - Контракт)
о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку новогодней продукции (далее
- Товар) в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1), действующими нормативными правовыми
актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
1.2. Наименование, количество и технические характеристики Товара указаны в
Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.3. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с
даты заключения Контракта.
1.4. Место поставки Товара: 249910, Калужская область, Юхновский район,
г. Юхнов, ул. Урицкого,
д.65.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать
от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему
Контракту.
2.1.2. Требовать
предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
исполнение обязательств Поставщика по Контракту.
2.1.3. Осуществлять
контроль за порядком и сроками поставки Товара.
2.1.4. Отказаться
от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта и
нормам законодательства Российской Федерации, действующим для данного вида
продукции.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар на условиях и в
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком
результатов, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2.3. Выполнить
в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
2.3. Поставщик вправе:
2.3.1. Получать
от Заказчика содействие при исполнении своих обязательств в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.3.2. Требовать
от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные
условиями настоящего Контракта.
2.3.3. Требовать
от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара в порядке и
сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
2.4. Поставщик обязуется:
2.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в
наименовании, количестве и с техническими характеристиками в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
2.4.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные
условиями настоящего Контракта.
2.4.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков, дефектов Товара или
осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
2.4.4. В
случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого
решения, направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления
и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
2.4.5. Заблаговременно в письменной форме (возможно электронной
почтой/факсом) уведомить Заказчика о возможности наступления события,
препятствующего нормальному исполнению обязательств Поставщика по настоящему
Контракту.
2.4.6. Передать Заказчику Товар, который должен соответствовать требованиям
безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность Товара
– это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и
окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации.
2.4.7. Выполнить
в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
3. Цена Контракта и порядок расчетов.
3.1.
Цена настоящего Контракта составляет 540 000,00 рублей (Пятьсот
сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не
облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения
(п.2 ст. 346.11 НК РФ) и
включает в себя стоимость Товара, все расходы, связанные с транспортировкой,
разгрузкой – погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, а также
страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим
законодательством Российской Федерации должен уплачивать Поставщик при
исполнении своих обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев по соглашению Сторон:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных муниципальным
контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий
муниципального контракта;
- если по предложению Заказчика в
ходе исполнения Контракта увеличивается или уменьшается предусмотренное
Контрактом количество Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов. При
этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Контракта пропорционально изменению количества
Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более
чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.
Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара
при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на
предусмотренное в контракте количество Товара.
- цена Контракта
может быть изменена в случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как
получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) качества товара,
объема услуги, работы, предусмотренных Контрактом.
3.3. Оплата по настоящему Контракту
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Городское
поселение город Юхнов» на 2018 год.
3.4. Оплата по настоящему Контракту
производится в рублях, по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте,
за фактически поставленный Товар не более чем в 15 (пятнадцать) рабочих дней на
основании выставленного счета на оплату (подпись и печать оригинальные) и
подписанного Сторонами акта приема-передачи Товара.
3.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Оплата по Контракту
осуществляется на основании акта, в котором указывается сумма, подлежащая
оплате в соответствие с условиями заключенного Контракта; размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащей к взысканию; основание для применения и порядок
расчетов неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику
по Контракту.
3.6. Сумма по Контракту, подлежащая
уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой Контракта в случае заключения настоящего Контракта с физическим лицом,
за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица.
3.7. Авансирование по настоящему
Контракту не предусмотрено.
4. Обеспечение исполнения
Контракта.
4.1. В целях обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику
обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта,
что составляет 64 669,33 рублей (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
девять рублей 33
копейки).
В случае если предложенная Поставщиком
цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик предоставляет обеспечение
исполнения Контракта в порядке, установленном ч. 2 ст. 37 Федерального
закона №44-ФЗ.
4.2.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику.
4.3. Обязательства
по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта, в том числе
сроки начала, окончания поставки Товара, уплата штрафа, убытков и неустойки
Заказчику, обеспечение качества Товара, устранение недостатков,
дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.
4.4. В случае если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему
Контракту на тех же условиях и в том же размере.
4.5. В случае неисполнения Поставщиком
обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение
исполнения Контракта при внесении Заказчику денежных средств до тех пор, пока
соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения
требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном
настоящим Контрактом.
4.6. При предоставлении обеспечения
исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии обеспечение должно
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по безотзывной
банковской гарантии, а также банковская гарантия должна включать условие о
праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.7. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по данному Контракту в течение 7 (семи) календарных дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет,
указанный Поставщиком в этом письменном требовании (если такая
форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).
5. Порядок и условия поставки Товара.
5.1. Поставщик
предупреждает Заказчика о дате поставки Товара как минимум за 2 (два) рабочих
дня в письменной форме по электронной почте: mo_uchnov@mail.ru либо факсом по телефону:
8(48436) 2-22-35.
5.2. Приемка
Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя
Поставщика на соответствие наименования, количества и иных характеристик
поставляемого Товара с такими же показателями, указанными в Техническом задании
(Приложение №1), а также на соответствие условиям настоящего Контракта.
Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества
и иных характеристик поставляемого Товара сведениям, содержащимся в
сопроводительных документах Поставщика.
5.3. Приемка и
экспертиза поставляемого Товара в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводимая своими
силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями должны быть проведены
в общий срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты поставки.
5.4. Поставщик
одновременно с передачей Товара обязан передать Заказчику его принадлежности,
документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, сертификат качества,
инструкцию по эксплуатации и сборке и т.д.) на русском языке, а также счет на
оплату, товарную накладную (ТОРГ-12) либо универсальный передаточный документ
(УПД), акт приема-передачи.
Заказчик при
получении указанных документов в течение 5 (пяти) дней с момента их получения должен
рассмотреть и подписать их, или в тот же срок направить Поставщику
мотивированный отказ от их подписания.
В случае отказа
Заказчика от подписания указанных выше документов, в связи с необходимостью
устранения недостатков Поставщик обязуется в установленный Заказчиком срок
устранить указанные недостатки за свой счет.
5.5. Право
собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи
Товара и подписания товарной накладной и акта приема-передачи представителем
Заказчика.
5.6. В случае
отказа одного из уполномоченных представителей Сторон от подписания акта
приема-передачи, Товар считается не поставленным. В указанный акт вносится
отметка об отказе от подписания акта и причинах отказа.
5.7. Товар, не
соответствующий требованиям и условиям настоящего Контракта, а также
некомплектный и не имеющий сопроводительных документов, считается не
поставленным.
5.8. Обязательство
Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения
факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего
Контракта, а именно с даты подписания Сторонами акта приема-передачи без
замечаний.
5.9. Риск случайной
гибели или случайного повреждения несет Поставщик до момента исполнения им
обязательств согласно п. 5.8. настоящего Контракта.
6. Качество Товара и гарантийные обязательства.
6.1. Поставщик
гарантирует:
6.1.1. Поставляемый Товар должен быть качественным, новым (не был в
употреблении, в ремонте, не прошел восстановление потребительских свойств) и
соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Поставщик
гарантирует, что Товар не является предметом иных договорных (контрактных)
обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.
6.1.2. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, техническим
регламентам, санитарным нормам и отвечать требованиям качества, безопасности и
другим требованиям, предъявленным действующим законодательством Российской
Федерации к товарам такого вида.
6.1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от
повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки (с применением
специального упаковочного скотча с логотипом компании «Поставщика», что
является подтверждением целостности упаковки). Наличие следов механических
повреждений, коррозии, деформации и иных повреждений не допускается.
6.1.4. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего
качества, Стороны могут привлечь для выявления производственного, либо иного
характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта
осуществляется Заказчиком.
В случае если экспертиза подтверждает, что ненадлежащее качество Товара
возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента
передачи Товара Заказчику, расходы по оплате услуг эксперта должны быть
возмещены Поставщиком.
6.1.5. Поставщик
гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара
ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 7 (семи) календарных дней с
момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.
6.1.6. Поставщик
обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение
7 (семи) календарных дней с момента получения претензии по качеству Товара.
6.1.7. В случаях,
влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязуется обеспечить сохранность
этого Товара до момента его фактического возврата. Возврат (замена) Товара
осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные
Заказчиком с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом
(заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
6.1.8. Гарантийный
срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок
начинается с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
6.1.9.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не может
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии направления
Поставщику извещения о недостатках Товара.
6.1.10. На Товар
(комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего
изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки,
устанавливается гарантийный срок такой же продолжительности, что и на замененный.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 №1063».
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом
в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не
уплаченной в срок суммы.
Штрафы
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30 августа 2017 г. №1042. За каждый факт
неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей 00 коп.
7.3. Общая сумма начисленной неустойки
(штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
7.4. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
7.5. В случае просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере, определенном в соответствии с «Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30 августа 2017 г. № 1042,
в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом). Размер штрафа устанавливается
Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке согласно «Правилам
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30 августа 2017 г. №1042, в том числе рассчитываемой как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _____ рублей ___ коп. (10 процентов цены контракта (этапа)) (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3
Контракта).
7.7.1. За каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы в размере 16 200,00 рублей (Шестнадцать тысяч двести рублей 00
копеек) (3 процента цены
контракта (этапа)).
7.7.2. За каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30 августа 2017 г. №1042, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде
фиксированной суммы в
размере________ рублей ____ коп. (10 процентов начальной
(максимальной) цены контракта).
7.7.3.
За каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде
фиксированной суммы в
размере 1000 рублей 00 коп.
7.8.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
7.9. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.10.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения
нарушений.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
8.1. Ни одна из
Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя
предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
8.3. Сторона, не
исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и
представить свидетельство, указанное в п. 8.2. настоящего Контракта.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все
споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего
Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
9.2. Претензия в письменной форме направляется
Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются
допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его
приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или
претензий не может
превышать 15
(пятнадцать) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не
предусмотрены иные сроки рассмотрения.
Переписка
Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного
сообщения с последующим представлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами в
досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Калужской
области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
10. Порядок изменения и расторжения
Контракта
10.1. Любые изменения и дополнения к
настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном
виде и подписания Сторонами.
10.2. Расторжение Контракта допускается в
соответствии частью 8 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по
соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа и в соответствии с частями 10-15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
10.4. Поставщик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и в
соответствии с частями 19-22 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.5. Стороны
признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого
из условий одной Стороной, другая вправе требовать расторжения Контракта в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11. Особые
условия
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует до 30.06.2018 года, но в любом случае до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. При изменении у одной из Сторон
местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
11.3.
Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан
усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую
силу.
11.4. По
согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в
письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика,
другой у Поставщика.
11.5. Неотъемлемой частью настоящего
Контракта являются следующие приложения:
Приложение №1 - Техническое задание;
11.6. Вопросы, не урегулированные
настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12. Реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик
|
Поставщик
|
|
Администрация муниципального
образования «Городское поселение город Юхнов»
|
Общество с ограниченной ответственностью
«Феникс»
|
|
Юридический
адрес: 249910, Калужская
область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30;
Почтовый
адрес: 249910, Калужская
область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 30;
тел/факс: 8 (48436) 2-22-35
Плательщик: УФК по Калужской области (Отдел финансов и бюджета
по Юхновскому району (Администрация
муниципального образования
«Городское поселение город Юхнов»))
ИНН 4022004013
КПП 402201001
ОГРН 1054000523785 от 22.12.2005
ОКПО 79882842
ОКТМО 29650101001
р/с 40204810400000002401
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК 042908001
|
Юридический
адрес: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Ленина, д.19, кв.21;
Почтовый
адрес: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Ленина, д.19, кв.21;
тел./факс: +7 922 2092990
Получатель:
ООО «Феникс»
ИНН 7459004348
КПП 745901001
ОГРН 1157456021975 от 17.11.2015
ОКПО 71701835
ОКТМО 75746000001
р/с 40702810507950003781
к/с 30101810400000000711
Ф-л «Исток» ОАО «Челиндбанк»
г. Снежинск
БИК 047501711
|
|
Глава
администрации МО
«Городское
поселение город Юхнов»
____________________
Е.В. Мочалова
М.П.
|
Директор
ООО
«Феникс»
________________ Д.В. Ставриецкий
М.П.
|
Приложение №1
к муниципальному контракту №0137300016118000002-0225840-01
«____» ______ 2018г.
Техническое
задание
№ п/п
|
Наименование
товара
|
Наименование
страны происхождения
|
Характеристики
товара, предлагаемые Поставщиком
|
Ед. изм.
|
Цена за
единицу, руб.
|
Кол-во
|
Сумма,
руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Светодинамическая
конструкция разноцветная с эффектами движения
|
Российская Федерация
|
Светодинамическая конструкция
разноцветная с эффектами движения имеет 12 режимов динамики и скорости
(управление посредством программируемого микрокомпьютера). Комплекс
светодинамики представляет собой шлейфы со светодиодами, управляемыми
посредством микрокомпьютера. Светодинамика выглядит как движение сверху вниз,
а также снизу вверх чередующихся цветов с различными скоростями.
Основные характеристики:
1.
Каркас конструкции:
-
содержит ось (ствол), диагонали и горизонтали основания;
-
имеет конусообразную форму от вершины к основанию расходятся 45 лучей.
1.1.
Основание и ось:
-
материал – профильная труба в соответствии с ГОСТ 8645-68;
-
размеры профильной трубы, мм: 40х20х2;
-
диаметр основания конструкции, м: 2
1.2.
Лучи:
-
материал – канаты полиэфирные тросовой свивки в соответствии с ГОСТ 30055-93;
-
диаметр канатов, мм: 9;
-
высота конструкции, м: 7
1.3.
Сборка секций каркаса производится при помощи антикоррозийных болтов, шайб,
гаек, карабинов (наличие комплекта для сборки). Каркас конструкции защищен от коррозии.
1.4.
Светодиодные шлейфы:
-
длина, м: 6,3;
-
количество светодиодов, шт.: 120 по длине каждого шлейфа;
-
светодиоды: красный и зеленый и синий и желтый.
1.5.
Энергопотребление конструкции, Вт: 190;
Рабочее
напряжение: 220 В;
Частота
50 Гц;
Рабочая
температура, ºС: +40 -45;
Ветроустойчивость,
км/ч: 120;
Микрокомпьютер.
В
комплекте: светодиодная макушка –
пятиконтурная Звезд
Основные характеристики:
Рабочее
напряжение: 220В , 50 Гц;
Рабочая
температура, ºС: +40 -45;
Класс
защиты: IP54;
Источник
света: светодиодный дюралайт
Частота
расположения светодиодов: 71 шт. на 1 м
|
шт.
|
250 000,00
|
1
|
250 000,00
|
2
|
Пневмоконструкция
«Дед» стилизованный
|
Российская Федерация
|
Основные характеристики:
Высота,
м: 3,5;
Плотность,
гр/м²: 240;
Масса
с вентилятором, кг: 20;
Мощность
компрессора, Вт: 150;
Напряжение
компрессора, В: 220;
Масса
без нагнетателя, кг: 10;
Температурный
режим, ºС: от +40 -45;
Ветровые
нагрузки, км/ч: 120;
Материал:
сложный полиамид с пропиткой полиуретаном;
Компрессор
в наличии
|
шт.
|
30 920,00
|
1
|
30 920,00
|
3
|
Еловые ветви
|
Российская Федерация
|
Кол-во
лучей в комплекте, шт.: 45 (по количеству лучей каркаса светодинамической
конструкции).
Ветви (лучи) искусственной хвои крепятся
внутри светодинамической конструкции к каждому из лучей конструкции, по всей
длине от вершины к основанию.
Ветви (лучи) искусственной хвои
изготовлены:
-
основа стальная проволока в
соответствии с ГОСТ 3282-74;
-
хвоя – пленка ПВХ;
-
зеленый цвет (на ветвях присутствует белое напыление (иней));
-
длина луча, м: 6,3;
Луч искусственной хвои содержит в себе 540
ветвей (длиной – 13 см).
Маркировка
веток не производится т.к. все ветки однотипные
|
к-т
|
46 980,00
|
1
|
46 980,00
|
4
|
Световые фигуры уличные
снежинки
|
Российская Федерация
|
Кол-во
24 шт.
фиолетовых
- 6 шт.
розовых
– 6 шт.
синих-
6 шт.
зеленых-
6 шт.
Основные характеристики:
Конструкция
снежинка изготовлена из стальной штрипс ленты (марка стали Ст3 в соответствии
с ГОСТ 380-2005) с применением светодиодного шлейфа (количество
светодиодов: 36 на одну снежинку).
Диаметр
снежинки, см: 43;
Рабочее
напряжение: 220В;
Частота
50 Гц;
Количество
программ мерцания: 8;
Класс
защиты: IP44
Комплект
из 24 снежинок размещается по окружности светодинамической конструкции в
шахматном порядке. Снежинки имеют единую токоведущую систему, которая
управляется посредством дистанционного пульта. Гирлянда из снежинок имеет 28
комбинаций динамики.
|
к-т
|
45 600,00
|
1
|
45 600,00
|
5
|
Световое панно «Зимняя
сказка»
|
Российская Федерация
|
Двухцветное
световое панно
Основные характеристики:
Высота,
м: 1,55;
Ширина,
м: 0,75;
Цвет:
синий и белый;
Рабочее
напряжение: 220 В;
Частота
50 Гц;
Мощность,
Вт: 50;
Количество
светодиодов, шт/м: 72;
Шнур
питания: 1,5 м;
Крепление
на монтажную ленту. Монтажная лента в наличии
|
шт.
|
11 100,00
|
5
|
55 500,00
|
6
|
Световая консоль «Снежный
фонтан»
|
Двухцветное
световое панно
Основные характеристики:
Высота,
м: 2,1;
Ширина,
м: 0,95;
Цвет:
синий и белый;
Рабочее
напряжение: 220 В;
Частота
50 Гц;
Мощность,
Вт: 50;
Количество
светодиодов, шт/м: 72;
Шнур
питания: 1,5 м;
Крепление
на монтажную ленту.
Монтажная
лента в наличии
|
шт.
|
11 100,00
|
10
|
111 000,00
|
|
ИТОГО:
|
540 000,00
|
||||||
Заказчик:
|
Поставщик:
|
|
Глава администрации МО
«Городское поселение
город Юхнов»
_______________/Мочалова
Е.В./
|
Директор ООО «Феникс»
___________________
/ Ставриецкий Д.В./
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий